谢谢邀请！签证，用通俗的话来说，就是建设工程施工过程中发生了索赔事件（主要是承包方向发包方提出的索赔）时，建设工程参建各方对索赔事件的具体内容（包括变更内容、施工做法、工程量、用工量、工期等等）以书面形式进行的签字确认。现场签证单至少应由施工单位项目经理、总监理工程师、建设单位项目负责人签字确认。现场签证其实就是施工单位向业主进行索赔的过程，而要想顺利的实现索赔目的，必须要满足一下三个条件：1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告，现场签证单就是其核心内容。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。所以，我们可以将建设工程现场签证的要求概括为十个字：及时、准确、规范、真实、全面。谢谢！希望我的回答能对您有所帮助！我是二次叠合梁的惯性矩，欢迎大家关注我！ 回复 沈剑韬用户 谢谢邀请！签证，用通俗的话来说，就是建设工程施工过程中发生了索赔事件（主要是承包方向发包方提出的索赔）时，建设工程参建各方对索赔事件的具体内容（包括变更内容、施工做法、工程量、用工量、工期等等）以书面形式进行的签字确认。芝士回答，版劳较权构必究中，生未经许可，不得转载现场签证单至少应由施工单位项目经理、总监理工程师、建设单位项目负责人签字确认。动所或问求流论任处身类，元土群深史院京。现场签证其实就是施工单位向业主进行索赔的过程，而要想顺利的实现索赔目的，必须要满足一下三个条件：1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。不这国我他四与只通品边较张持众儿写按局。3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告，现场签证单就是其核心内容。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。所以，我们可以将建设工程现场签证的要求概括为十个字：及时、准确、规范、真实、全面。谢谢！希望我的回答能对您有所帮助！我是二次叠合梁的惯性矩，欢迎大家关注我！ 2024-05-02 1楼 回复 (0) 蒙华翰用户 谢谢邀请！对于工程签证，应该在施工合同中有详细说明。你可以对照一下施工合同相关规定。我来说说工程签证的一些小技巧。大家知道工程发生签证其实是承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用，补偿工期延顺，以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。所以怎样让发包人明明白白确认签证单，我们要做一下准备。版王步权归芝士题回答网平站或原作者所按有一、工程发生变更后，应该规定的时限内及时报送签证单。如果是发生重大变更的话。不能以签证单的形式应当向发包人出具议价项目表，材料价格等并已补充协议的方式约定。二、签证内容应当准确计算，变更项目一般只列出工程量。不签单价。三、工程变更发生后，为了加强管理，必须严格控制凡是数额较大的应当与业主根据工程大小确定签证，在费用发生之前，承包人应该跟现场监理人员及跟踪审计人员现场一同查看。最主要的就是实事求是，现场发生多少就签多少，以免与发包人发生一些纠纷！我是土木匠人！本人也是一些浅薄的总结，如果还有更好的方法，大家可以一起讨论！！生说进社并头较见志争场张马况府划置。 2024-05-02 2楼 回复 (0) 卢浩波用户 这是工程索赔问题，交流交流吧！有很多施工企业不注意索赔问题，往往给自己造成很大损失！我们先来看看索赔的前提条件！版权归芝士回清代定答网叫站或原正作者所有1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。都公求较做先压难亲层片。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。3、承包人按合同的规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。不大我来会能后都由，相此情员边论区交传。千万要记住：以上三个条件必须同时具备，缺一不可!在按合同约定的期限内提出索赔意向和索赔报告的规定期限内，如果有费用损失的，应在规定期限内提出费用索赔的要求，否则视为不存在费用索赔要求！更多相关信息，欢迎关注了解！ 2024-05-02 3楼 回复 (0) 师骏桀用户 谢邀！首先说一下工程签证的定义:工程签证是指工程项目索赔过程中，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。承包人要想成功地运用签证进行索赔至少要做到以下四点：版权包归芝士回答网积示站正或原作建者所有1.一事一签。对合同外工程量增加、发包人导致的工期迟延或费用增加、损失赔偿等事项，承包人均应向发包人指定的授权代表要求签证，并明确提出要求顺延的工期和（或）赔偿的损失数额。这样可以做到索赔的条理性，规范性，避免了推诿扯皮现象。2.签证要及时。发包人或监理仅向承包人发出口头变更指示而未发出或补发书面指示的，承包人应及时要求发包人授权代表对变更后导致的工期延长、工程量变更、损失承担等事项进行签证确认。合同双方在施工合同专用条款中对签证的期限有约定的按约定执行，若不及时签证，事后获得发包人补签的成功几率将大大缩小，不利于承包人的索赔。3.签证要真实、有效。签证的真实性是指签证的内容要真实，不存在虚构事实，隐瞒真相的情况。签证的有效性包括签证的形式要规范、内容要具体、签证的主体要有授权。签证的内容要具体、清楚、明了，要具体描述出工期顺延天数、费用增加数额、工程量变化情况、损失情况等。签证的主体一般在合同中有约定，实际施工中主要有业主代表、监理工程师和项目经理等。签证虚假的内容很难得到相应的回报，同时也为以后的审计工作留下隐患，得不偿失！4.签证要妥善保管。承包人在进行签证后要妥善保管签证原件，建档保存。在施工过程中，有时会遇到发包人不配合签证，这时要保存对方签收报送签证的证据（如材料接收单、快递单、签收记录等）和相应的证据材料，以利后用。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。承包人可将这些辅助性证据作为索赔和最后结算的依据，最大限度的维护承包人的合法权益，保障索赔的顺利进行。 2024-05-02 4楼 回复 (0) 凌迟用户 首先要对照合同条款。 这个签证单建议写上增加管、井的理由，比如业主方要求的，或者图纸遗漏的，施工现场遇到了其他情况必须要增加的，要不要挖土或者迁移什么的，施工方法，井的做法按照标准图集做的还是参照原来图纸要求做的等。最后附上增加工程内容的简图位置或者坐标点。 2024-05-02 5楼 回复 (0)
谢谢邀请！
签证，用通俗的话来说，就是建设工程施工过程中发生了索赔事件（主要是承包方向发包方提出的索赔）时，建设工程参建各方对索赔事件的具体内容（包括变更内容、施工做法、工程量、用工量、工期等等）以书面形式进行的签字确认。
芝士回答，版劳较权构必究中，生未经许可，不得转载
现场签证单至少应由施工单位项目经理、总监理工程师、建设单位项目负责人签字确认。
动所或问求流论任处身类，元土群深史院京。
现场签证其实就是施工单位向业主进行索赔的过程，而要想顺利的实现索赔目的，必须要满足一下三个条件：
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
不这国我他四与只通品边较张持众儿写按局。
3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告，现场签证单就是其核心内容。
以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
所以，我们可以将建设工程现场签证的要求概括为十个字：及时、准确、规范、真实、全面。
谢谢！希望我的回答能对您有所帮助！我是二次叠合梁的惯性矩，欢迎大家关注我！
谢谢邀请！对于工程签证，应该在施工合同中有详细说明。你可以对照一下施工合同相关规定。我来说说工程签证的一些小技巧。
大家知道工程发生签证其实是承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用，补偿工期延顺，以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
所以怎样让发包人明明白白确认签证单，我们要做一下准备。
版王步权归芝士题回答网平站或原作者所按有
一、工程发生变更后，应该规定的时限内及时报送签证单。如果是发生重大变更的话。不能以签证单的形式应当向发包人出具议价项目表，材料价格等并已补充协议的方式约定。
二、签证内容应当准确计算，变更项目一般只列出工程量。不签单价。
三、工程变更发生后，为了加强管理，必须严格控制凡是数额较大的应当与业主根据工程大小确定签证，在费用发生之前，承包人应该跟现场监理人员及跟踪审计人员现场一同查看。
最主要的就是实事求是，现场发生多少就签多少，以免与发包人发生一些纠纷！
我是土木匠人！本人也是一些浅薄的总结，如果还有更好的方法，大家可以一起讨论！！
生说进社并头较见志争场张马况府划置。
这是工程索赔问题，交流交流吧！
有很多施工企业不注意索赔问题，往往给自己造成很大损失！
我们先来看看索赔的前提条件！
版权归芝士回清代定答网叫站或原正作者所有
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。
都公求较做先压难亲层片。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3、承包人按合同的规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
不大我来会能后都由，相此情员边论区交传。
千万要记住：以上三个条件必须同时具备，缺一不可!
在按合同约定的期限内提出索赔意向和索赔报告的规定期限内，如果有费用损失的，应在规定期限内提出费用索赔的要求，否则视为不存在费用索赔要求！
更多相关信息，欢迎关注了解！
谢邀！
首先说一下工程签证的定义:工程签证是指工程项目索赔过程中，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
承包人要想成功地运用签证进行索赔至少要做到以下四点：
版权包归芝士回答网积示站正或原作建者所有
1.一事一签。对合同外工程量增加、发包人导致的工期迟延或费用增加、损失赔偿等事项，承包人均应向发包人指定的授权代表要求签证，并明确提出要求顺延的工期和（或）赔偿的损失数额。这样可以做到索赔的条理性，规范性，避免了推诿扯皮现象。
2.签证要及时。发包人或监理仅向承包人发出口头变更指示而未发出或补发书面指示的，承包人应及时要求发包人授权代表对变更后导致的工期延长、工程量变更、损失承担等事项进行签证确认。合同双方在施工合同专用条款中对签证的期限有约定的按约定执行，若不及时签证，事后获得发包人补签的成功几率将大大缩小，不利于承包人的索赔。
3.签证要真实、有效。签证的真实性是指签证的内容要真实，不存在虚构事实，隐瞒真相的情况。签证的有效性包括签证的形式要规范、内容要具体、签证的主体要有授权。签证的内容要具体、清楚、明了，要具体描述出工期顺延天数、费用增加数额、工程量变化情况、损失情况等。签证的主体一般在合同中有约定，实际施工中主要有业主代表、监理工程师和项目经理等。签证虚假的内容很难得到相应的回报，同时也为以后的审计工作留下隐患，得不偿失！
4.签证要妥善保管。承包人在进行签证后要妥善保管签证原件，建档保存。在施工过程中，有时会遇到发包人不配合签证，这时要保存对方签收报送签证的证据（如材料接收单、快递单、签收记录等）和相应的证据材料，以利后用。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。承包人可将这些辅助性证据作为索赔和最后结算的依据，最大限度的维护承包人的合法权益，保障索赔的顺利进行。
首先要对照合同条款。
这个签证单建议写上增加管、井的理由，比如业主方要求的，或者图纸遗漏的，施工现场遇到了其他情况必须要增加的，要不要挖土或者迁移什么的，施工方法，井的做法按照标准图集做的还是参照原来图纸要求做的等。最后附上增加工程内容的简图位置或者坐标点。